Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Lublinie

kara umowna

etap, etap zamówienia, etap prac, trzeci etap, etap umowy, umowa, zwłoka, prawo zamówień publicznych, zapłata kary umowna, towar i usługa, naliczenie kary umownej, podstawa naliczenia kary umownej, przepis kodeksu cywilnego, pozwany, powiat, zakres czasowy, podstawa do naliczenia, podatek, opóźnienie w realizacji, wynagrodzenie

kara umowna

opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, umowa, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wykonanie zobowiązania, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty, przebudowa sieci elektroenergetyczna, odbiór robót, nienależyte wykonanie, kara umowna zarówno

kara umowna

kara umowna, pozwana spółka, opóźnienie, umowa, odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, odpowiedzialność w upadłości likwidacyjnej, ograniczona odpowiedzialność w upadłości, potrącenie, przyczyna opóźnienia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonanie roboty, ustęp, syndyk masy upadłości, harmonogram, wartość umowna, wadliwa reprezentacja, wierzytelność, strona wykonawcy, oświadczenie o odstąpienia

kara umowna

miarkowanie kary umownej, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie, kalendarzowy dzień, nienależyte wykonanie

kara umowna

odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, etap, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji, inwestor

kara umowna

kara umowna, pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary

kara umowna

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna

kara umowna

kara umowna, agregat, opóźnienie w dostawie, gaz medyczny, termin wykonania zamówienia, pozwany, miarkowanie kary umownej, podwykonawca, termin realizacji, opóźnienie w realizacji, przyłącze kablowe, realizacja umowy, przedmiotowa kara umowna, wykonanie roboty, dodatkowy odcinek, protokół bezusterkowego odbioru, wpływ na opóźnienie, przedmiot umowy, wypadek opóźnienia, robota dodatkowa

kara umowna

nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, dłużnik, biurowiec, usterka, umowa, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy, wykonanie umowy, protokół odbioru, pracownik terenowy, komisja dokonująca odbioru

kara umowna

miarkowanie kary umownej, etap przedmiotu umowy, wykonanie zobowiązania, etap drugi, umowa, etap prac, jednostka ewidencyjna, pierwszy etap, trzeci etap, powiat, żądanie miarkowania, kara umowna za opóźnienie, nieterminowe wykonanie, wysoki poziom merytoryczny, opóźnienie w realizacji, rażące wygórowanie kary, realizacja etapu, stosunek kary umownej, wysokość kary, poczucie słuszności

kara umowna

kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, usterka, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela

kara umowna

kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, żądanie ustawowych odsetek, pozwany, kara umowna na wypadek, doznanie szkody przez stronę, zapłata kary umowna, guz, odbiór towaru, opóźnienie w realizacji, zapis dotyczący kary umownej, zwłoka w realizacji umowy, opóźnienie w realizacji zamówienia, naliczenie kary umownej, wierzyciel, żądanie dłużnika, umowa, łączny koszt procesu, dłużnik z obowiązku

kara umowna

kara umowna, usterka, opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, umowa, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie

kara umowna

kara umowna, czas nagrania, odbiór robót, pozwany, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie roboty, etap, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, termin zakończenia, miarkowanie kary umownej, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót, protokół odbioru robót, etap robót

kara umowna

kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, budowa, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót

kara umowna

dostawa mebli, umowa, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, potrącenie, opóźnienie w realizacji, przedmiot umowy, zamówienie publiczne, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyposażenie nowe, naliczona kara umowna, formularz cenowy, naliczanie kary umownej

kara umowna

umowa, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin

kara umowna

kara umowna, monitor, pozwana spółka, usterka i awaria, szef inspektoratu, zapłata kary umowna, usterka, pierwsza instancja, brak szkody, miarkowanie kary umownej, umowa, wysokość kary umowna, uzbrojenie, zastrzeżona kara umowna, awaria sprzętu, strona powodowa, informacja o wadzie, naliczona kara, odsetka, miarkowanie wysokości kary

kara umowna

kara umowna, karta, miarkowanie kary umownej, budowa odcinka drogi, umowa, pozwana spółka, przedmiotowa praca, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, wada, uzasadniające miarkowanie, zapłata, przedmiot umowy, robota budowlana, warunki atmosferyczne, uwagę faktów, spoina, rozprawa strony, umowa o roboty, zakończenie pracy